打工者的漫漫讨薪路，请不要删贴

三个工程总工程款额有3300万，背后还有几百个打工者付出的血和汗！！

我遇到的跟你一样，

在经过无数次的讨要无果后，我们又对该公司发函，仍然不理会，无奈之下，我们只有诉诸法律，向宜昌市中级人民法院起诉该公司，其间，中国法律界泰斗武汉大学法律系刘教授给了我们极大的支持！！
有刘教授的指点我们有了十足的信心！！
我之所以要发贴，就是希望更多的人看到，更多的被欠薪的、被欠工程款的公司或个人都看到诉讼讨薪的全过程，主要是给大家提供一个途径参考，当然，谁都不想被别人拖欠，但是可以在以后作一个防备！！全民动员，让欠薪者寸步难行！！
过程中欢迎讨论，也可私下交流！对方公司勿拢

目前，法院已经受理，我们已经提交了相关证据

第三组证据
宜都国贸大厦消防工程
证据目录
序号、证据名称（日期或编号） ………页码范围 证明目的
1、工作联系函（20151029） ………1 工程由原告承建，主体工程 已完，但因被告原因停工。
2、工作联系函（20151113） ………2-3 催告被告，由于被告的原 因，消防验收需达到的施工 条件不具备。
3、民事判决书两份 ………4-15 证明国贸大厦不进行后续 施工、且不能验收的原因是 由被告与其他单位的纠纷 所引起。
4、方案确认文件（20140403） ………16 被告在明知因自身原因停方案确认文件（20151116） ………17 工还将继续 的情况下，确 认不能确定的施工方案。
5、工作联系函（20170307） ………18-20 原告已完成施工，虽经原告 再三催告，被告仍不履行配 套工作，致不能验收。
6、工作联系函（20170522） ………21-33 （现场图片）证明原告 已完成施工，属被告施工的 配套工作未做致不能验收。
7、部分工程质量验收记录 ………34-4 4 已完工程施工质量合格
8、结算总价 ………45-52 已完工程计4612143.63 元
9、相关设计图纸（20140928） ………53-85 经消防设计图审的图纸，证 明消防设计工作量
10、停工费用台账 ………另册 停工期间值守等各项费用 共计814181元

第四组证据
宜都项目通用函件
证据目录
序号、证据名称（日期或编号） ………页码范围 证明目的
1、利息计算及说明（20171104） ………1 三个项目计息起止日期及 利息额。
2、工作联系函（20150529） ………2-3 多次催告被告付款及支付工作联系函（20151018） ………4-6 利息的函件。函件多次明确
工作联系函（20160321） ………7-9 被告承诺的利息为1.2%月
工作联系函（20160618） ………10-12 息，被告未否认该事实。
3、刘荣生与张崇超短信（下载版） ………13-21 多次找被告商谈付款及支刘荣生与张崇超短信（截屏版）………22-31 付利息的过程，以及明确 被告承诺的利息为1.2%月 息，被告未否认该事实。
4、工作联系函（20161114） ………32-34 原告寄送的催款及利息支被告回函 （20161121） ………35 付函。明确被告承诺的利 息为1.2%月息，被告未否 认该事实
5、工作联系函（20170624） ………36-37 原告寄送的催款及利息支 付函。

期望有煤体能帮帮我们！

WORD版的恐看不清楚，我重新补发一次图片版的证据目录